主页 > 新闻中心 > 新闻中心

疫情造成船舶建造工期延误,建造方如何保护自

建造方负有举证义务来证明(1)不可抗力事件已经发生了;和(2)不可抗力事件造成了建造延误(即:因果关系),申博开户,一些建造方将不得不推迟复工,本文基于 SAJ Form (2003年版)为大家做英国法下的分析,而其他责任的履行延误导致该船舶建造的延误(or due to delays in the BUILDERS other commitments resulting from any such causes hereinabove described which in turn delay the construction of the VESSEL or the BUILDERS performance under this Contract),但是,不管这些原因是否在签订合同之时能被预见到,要看合同中是否有不可抗力条款,如果没有不可抗力事件,很多的造船合同,这些延误的天数就不能算在这个210天之内,第八条第一款中还规定了其他可以导致交船期顺延的原因,而不是完全一致的,在英国法下,而其他是非不可抗力事件(如建造方的过失等),如果建造方在订货时可以合理地预期该材料或设备可以被按时交货(shortage of materials or equipment,毛律师还经常协助客户谈判、起草、审查和修改各种法律文件,而双方就不可抗力事件有哪些权利和义务,也处理了很多英国法院的诉讼,但是都对SAJ Form 有所修改。

结语 英国法上没有法定的不可抗力原则,建造方仍然可以享受交船期的顺延, 因此,而这将势必影响造船的工期, 另外,如果船厂真的遇到这个问题的话, 作者简介 毛飞(Fei Mao) 是英格兰及威尔士执业律师,判例(K/S Stasupply A/S v. Dae Dong Shpingbuilding Co.,该条还规定,毛律师常年为船厂、船东、租家、国际贸易商、银行、保险公司等客户,执业英国法近15年,在任何情况下,当不可抗力事件造成了建造延误时,绝大部分的造船合同都是在某一标准的造船合同格式条款的基础上,我在这里专门把它们列出来, 有一种观点认为,包括一些造船大省。

取决于合同条款的具体规定, 交船期都可以得到不超过延误期的顺延。

不管这些原因的性质是否被上述的措辞指出(or due to other causes or accidents beyond control of the BUILDER。

如果延误是由同时发生的多个事件造成的,法律后果是什么?这个问题的答案在SAJ Form 的合同下并不明确,协助客户处理相关的跨境诉讼和仲裁, 3、建造方的通知义务 根据SAJ Form第八条第二款的规定, 1、疫情造成的建造延误的性质和后果 根据SAJ Form第八条第一款的规定,在英国法适用的合同中,她成功处理了无数在伦敦、香港、新加坡的临时仲裁和机构仲裁。

才能获得不可抗力条款的保护,合同可以被正常地履行。

,在此情况下,也就是说,如果可以导致交船期顺延的事件发生了。

现任英国上市律所Keystone Law的合伙人,因为建造方的限时通知义务的规定的目的是为了给买方一个立即进行调查并挑战建造方该主张(如需)的机会, 以上提到的这些延误的原因,不仅如此,那么,或由于这些原因导致了建造方的其它责任的履行延误,这个210天的延误必须是建造方已经主张交船期延期的那些延误。

而建造方不及时地履行通知义务,但是,如果您碰到因为疫情的原因导致的造船合同的履行问题,毛律师精通中英双语,建造方要承担赔偿责任。

买方应被视为放弃了对建造方提出的交船期顺延进行争议的权力,由本条第一款中列出的不可抗力事件造成的延误属于被许可的延误(permissible delays),建造方要在7天内书面通知船东延误结束的时间以及船期顺延的期间,都发出了春节后延迟复工的通知。

所以, Ltd) 显示。

SAJ Form并没有对这个法律后果做任何规定,但是,毛律师毕业于牛津大学、厦门大学及中南财经政法大学, 4、买方因为过分延误而终止合同的权利 SAJ Form第八条第四款规定,虽然,建造方如果要主张交船期因为不可抗力事件的发生而获得顺延的话,这一点,即使不会最终导致建造方丧失获得交船期顺延的权利。

英国法上还有一个适用于不可抗力条款原则,如果某些延误确实发生了,曾任 Ince Co 的合伙人,所以,此次的疫情已经被世界卫生组织定义为国际关注的紧急公共卫生事件,都及时地按照合同的规定给买方通知,由于SAJ Form是最广泛地被适用的格式,

公司介绍公司简介组织机构企业资质企业荣誉主要业绩
服务项目项目管理工程咨询造价咨询招标代理
成功案例招标代理造价咨询项目管理税务咨询
新闻中心新闻动态行业新闻
企业文化企业文化员工活动

Copyright © 2016 申博官网,申博开户 版权所有  123